第1篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計427個字，預(yù)計看完需要2分鐘，共有234位用戶收藏，24人推薦！
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1項目：
1.2項目內(nèi)容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、制作費用
2.1費用明細：乙方按照甲方標(biāo)準完成相關(guān)項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系，甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施，以確保人身安全。
3.3合同期間，乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設(shè)施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用，乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者，在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責(zé)承擔(dān)，安全責(zé)任均由乙方負責(zé)。甲方不負任何連帶責(zé)任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
第2篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計384個字，預(yù)計看完需要1分鐘，共有184位用戶收藏，16人推薦！
簽訂日期： 年 月 日
承攬方(全稱)：
定作方(全稱)：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
2.質(zhì)量標(biāo)準、驗收方法及地點：
3.原材料來源及互利方法：
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：
5.貨款結(jié)算時間及方法：
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān)：_________
7. 違約責(zé)任 ：
8.其他：
9.不可抗力
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面 申訴 ，要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份
13.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
供方：法人委托書號碼 需方：法人委托書號碼
營業(yè)執(zhí)照 號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼
供 方：(蓋章) 需 方：(蓋章)
負責(zé)人： 負責(zé)人：
代 表： (簽字) 代 表：(簽字)
開戶銀行： 開戶銀行：：
帳號：： 帳號：：
電話號碼： 電話號碼：
住 址： 住 址：
第3篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計320個字，預(yù)計看完需要1分鐘，共有176位用戶收藏，11人推薦！
原告：______________公司
住所地：_____________路___號
法定代表人：_________，系該公司經(jīng)理
電話：__________________
被告：_________公司
住所地：____________市______路___號
法定代表人：__________，系該公司經(jīng)理。
電話：__________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款____________元
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失______元。
3、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由
原、被告于________年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款____________元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
______________人民法院
具狀人：________市______公司
_______年_______月_______日
第4篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計1264個字，預(yù)計看完需要4分鐘，共有134位用戶收藏，18人推薦！
合同編號：________________
廣告主或廣告代理單位（甲方）：_________________
廣告發(fā)布單位（乙方）：_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》《民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期間發(fā)布_________戶外廣告。
二、戶外廣告媒體形式、規(guī)格、地點等要求（填寫不完的可附頁）
1．媒體形式：_________________________________________；
2．?dāng)?shù)量：_____________________________________________；
3．發(fā)布地點：_________________________________________；
4．交付、亮燈時間：___________________________________；
5．規(guī)格尺寸：_________________________________________；
6．材料要求：_________________________________________；
7．質(zhì)量要求：_________________________________________。
三、廣告采用_________樣稿（附樣稿），未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
五、廣告費用：發(fā)布費_________元，制作費_________元，其它費用_________元，總計_________元。
六、甲方分_________期將廣告費用付給乙方，付款方式如下：_________________。
七、乙方發(fā)布廣告必須符合法定的質(zhì)量標(biāo)準或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準，并負責(zé)廣告的安全、養(yǎng)護和維修。一般損壞（故障），乙方應(yīng)在_________小時內(nèi)修復(fù)（修復(fù)時間最長不得超過72小時）。較重損毀（故障），雙方約定：_________________________。
八、乙方負責(zé)辦理戶外廣告各類審批手續(xù)。
九、乙方不得在廣告發(fā)布前擅自將甲方提請發(fā)布的廣告內(nèi)容告知與發(fā)布業(yè)務(wù)無關(guān)的第三方（廣告監(jiān)管機關(guān)除外）。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的，侵權(quán)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十一、違約責(zé)任
1．甲方未按約定支付廣告費用，除支付拖欠的廣告費用外，并應(yīng)支付違約金_________元／天。
2．乙方未按合同約定的時間、地點、內(nèi)容、質(zhì)量要求等發(fā)布廣告，若無合法或正當(dāng)理由的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金______元／天。
3．乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復(fù)的，廣告發(fā)布時間應(yīng)順延，無法順延的按延誤的時間抵扣退還甲方相應(yīng)的發(fā)布費。乙方若無特殊原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復(fù)的，廣告發(fā)布時間應(yīng)順延，同時支付違約金_________元／天；無法順延的，按延誤的時間抵扣退還甲方相應(yīng)的發(fā)布費，并應(yīng)支付違約金_________元／天。
4．若遇市政建設(shè)或行政管理需要，政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應(yīng)無條件執(zhí)行，乙方不負違約責(zé)任，但應(yīng)向甲方退還相應(yīng)的發(fā)布費。
5．其它：________________________________________。
十二、合同爭議的處理方式（將不選定的劃除）
1．提交________________仲裁委員會仲裁。
2．向人民法院起訴。
十三、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖，應(yīng)服從法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
十四、本合同自工商行政管理機關(guān)核準登記戶外廣告之日起生效。
十五、其他約定事項：_________________________________。
甲方（蓋章）：__________
負責(zé)人（簽字）：________
_________年_____月____日
簽訂地點：______________
乙方（蓋章）：__________
負責(zé)人（簽字）：________
_________年_____月____日
簽訂地點：______________
第5篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計1892個字，預(yù)計看完需要5分鐘，共有223位用戶收藏，11人推薦！
活動承攬合同
甲方（委托方）：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方（承攬方）：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則，就甲方委托乙方承攬指定活動事宜，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，合同內(nèi)容如下：
一、委托范圍
1.指定活動信息：
活動時間：年月日時分至年月日時分。
活動主辦方：甲方
活動主題：。
活動說明：。
（以下稱“指定活動”或“活動”）
2.甲方委托乙方承攬指定活動。乙方負責(zé)向甲方提供活動實施細化方案的制定、活動執(zhí)行、活動現(xiàn)場布置、道具設(shè)計及制作、安裝等代理事宜。具體見附件“服務(wù)清單”。
二、費用及付款方式
1.合同總價款
合同總價款：人民幣（大寫）（￥元）。
2.本合同承攬費用已經(jīng)包含所發(fā)生的一切費用（包工包料），乙方不得隨意變動甲方指定物品及甲方要求之活動內(nèi)容，否則，視乙方違約。
3.本次活動中因甲方的需要增加或更改制作產(chǎn)品，由甲、乙雙方主要負責(zé)人書面進行確認，最終費用按書面確認單為準。
4.費用支付：
合同簽訂后三日內(nèi)，甲方需向乙方支付%預(yù)付款人民幣（大寫）（￥元），該款項同時作為本合同定金；
活動按約定舉行完畢后五日內(nèi)，甲方將合同余款即人民幣（大寫）（￥元）支付給乙方。
三、基本流程
乙方承諾基本流程如下：。
四、乙方工作內(nèi)容
1.策劃活動流程、設(shè)計布展方案、舞臺燈光設(shè)計方案、場地推薦、攝影攝像、主持人及演出人員的選擇、互動游戲及道具的設(shè)計、抽獎活動安排等；
2.活動策劃方案、主持人稿件、致詞及其他文字稿件的撰寫；
3.活動方案所涉及合作單位、媒體的邀約、溝通；
4.活動現(xiàn)場執(zhí)行及應(yīng)急處理；
5.活動效果反饋及總結(jié)、活動資料的保存與保密；
6.本委托執(zhí)行活動涉及的其他需由乙方完成的工作。
五、甲方責(zé)任與權(quán)利
1.甲方有權(quán)利按本合同的約定從乙方獲得活動布置項目，并對布置要求提供意見；
2.甲方有義務(wù)向乙方提供必要的資料以確保乙方能完成承攬任務(wù)；
3.甲方有權(quán)對乙方的工作內(nèi)容及工作質(zhì)量進行監(jiān)督和指導(dǎo)，并對重大問題有權(quán)要求乙方進行更改；
4.甲方應(yīng)如約向乙方支付承辦費用；甲方如無正當(dāng)理由逾期，則按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付違約金；
5.乙方為本次活動完成的設(shè)計圖稿等版權(quán)即歸甲方所有，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自使用或提供給第三方。
六、乙方的責(zé)任與權(quán)利
1.乙方應(yīng)從甲方布置要求及要達到的效果出發(fā)，提供布置預(yù)算。預(yù)算獲得甲方書面同意后方可實施，并接受甲方的監(jiān)督與指導(dǎo)；
2.乙方依照本合同從甲方處獲得相應(yīng)的服務(wù)費用；乙方應(yīng)按照雙方書面確認后的策劃方案實施，未經(jīng)甲方書面許可不得擅自將計劃更改；
3.乙方應(yīng)保證工作的質(zhì)量及工作的進度， 如因乙方原因造成甲方活動不能如期舉辦，或達不到原定的布置條件，甲方有權(quán)解除合同，并不予支付乙方承辦費。給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)給予補償；
4.未經(jīng)甲方書面許可，不能向第三方透露甲方有關(guān)資料及信息；
5.如在項目執(zhí)行期間發(fā)生緊急情況，乙方有義務(wù)及時通知甲方并積極予以協(xié)助解決；
6.乙方在進行合同行為過程中所使用的材料及所產(chǎn)生的廢棄物的處置要符合國家環(huán)境保護方面的法規(guī)；
7.乙方為完成承辦活動而采購、擺設(shè)的各種物品、搭設(shè)的各種構(gòu)筑物必須穩(wěn)固、安全，無潛在風(fēng)險和隱患。并在本合同履行期間內(nèi)承擔(dān)維修、維護、管理責(zé)任，保證不會給甲方及任何第三方造成人身傷害或財產(chǎn)損失，否則，乙方需承擔(dān)一切賠償責(zé)任；
8.乙方應(yīng)保證其為完成承攬任務(wù)而安排參與活動的搭建人員、搬運人員與工作人員、表演人員等亦不會給甲方及任何第三方造成人身傷害或財產(chǎn)損失，否則，乙方需承擔(dān)一切賠償責(zé)任；
七、不可抗力及違約責(zé)任：
1.因水災(zāi)，火災(zāi)，地震等或其他不可抗因素致使本合同不能履行或不能完全履行時，雙方均不承擔(dān)法律責(zé)任，但雙方應(yīng)在相互信任的基礎(chǔ)上協(xié)商解決；
2.因國家政策或政治原因使本合同不能履行或不能完全履行時，雙方均不承擔(dān)法律責(zé)任，但雙方有通知義務(wù)和協(xié)助義務(wù)，待不利原因消除后另簽補充合同。
3.違約責(zé)任：合同生效后如一方單方面無正當(dāng)理由中止合同，將依法追究賠償責(zé)任，并依法支付守約方合同總價款的百分之作為補償。
八、管轄法院
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交位于（地點）的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；
（2）依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、其他
1.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間：年 月 日
甲方（蓋章）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
乙方（蓋章）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
附件：服務(wù)清單
編號
類別
細分項
服務(wù)內(nèi)容
價格（元）
備注
合計總價：人民幣（大寫）（￥元）
優(yōu)惠總價：人民幣（大寫）（￥元）
甲方確認：
乙方確認：
第6篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計872個字，預(yù)計看完需要3分鐘，共有215位用戶收藏，22人推薦！
合同編號：____________
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條 承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條 技術(shù)標(biāo)準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條 工作成果驗收標(biāo)準、方法和期限：________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：________________
第十一條 定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限：_________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
（二）_________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任：_______________________
承攬人違約責(zé)任：____________________ ____________
第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
北京市工商行政管理局 制定
第7篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計393個字，預(yù)計看完需要1分鐘，共有295位用戶收藏，14人推薦！
甲方：
乙方：
簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：_______________________________________________________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲方代表人：(簽字蓋章)______
乙方代表人：(簽字蓋章)________
簽訂日期：______年____月____日
第8篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計1032個字，預(yù)計看完需要3分鐘，共有285位用戶收藏，30人推薦！
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準：
2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
3. 包裝要求及費用負擔(dān)：
4. 交貨(運輸)辦法及地點：
5. 貨款共計人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點：甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)負責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負責(zé)賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣? 乙方：請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號
第9篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計330個字，預(yù)計看完需要1分鐘，共有131位用戶收藏，21人推薦！
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準驗收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠
乙方：____電鍍廠
____年__月__日
第10篇 承攬合同范本集錦
閱讀小貼士：本篇共計563個字，預(yù)計看完需要2分鐘，共有127位用戶收藏，15人推薦！
發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行： 一、工作內(nèi)容：
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；
2、避雷接地；
3、五金配件安裝于配合調(diào)試；
二、安裝人工費及結(jié)算：
安裝人工單價為：空調(diào)：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責(zé)；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯(lián)系電話：__________________
聯(lián)系電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月
簽約時間：20xx年xx月
